Lucrări de construcție pentru amplasarea unui ascensor

29 апр 2025, 16:54

Documentatia tehnica

Anexati va rugam proiectul de executie

2 май 2025, 16:53

Clarificari

În urma examinării Anunțului de participare privind achiziția lucrărilor de construcție pentru amplasarea unui ascensor, solicităm să vă expuneți pe marginea următoarelor întrebări și observații: 1. Prevederi privind „materialele aprobate de beneficiar”: Solicităm clarificări privind temeiul juridic al prevederii conform căreia materialele urmează a fi aprobate de către Beneficiar înainte de procurare. Formularea curenta poate genera un dezechilibru contractual și expune contractantul riscului de costuri suplimentare sau refuzuri arbitrare, în absența unor criterii obiective și transparente de aprobare. Rugăm să specificați expres procedura și criteriile de aprobare a materialelor, în concordanță cu bunele practici și principiul transparenței. 2. Condițiile de plată „stabilite de comun acord”: Lipsa unei formule clare de plată în documentația de atribuire poate genera abuzuri sau amânări în efectuarea plăților, în special în situațiile când rezultatul licitației nu este favorabil autorității contractante. Solicitam includerea în mod expres a unui grafic de plată standard (ex. plăți parțiale la atingerea unor etape fizice). 3. Cerințe privind demonstrarea capacității tehnice și experienței similare: Constatăm absența unei cerințe explicite privind experiența similară a operatorilor economici în lucrări similare / de complexitate comparabilă. În scopul asigurării unei execuții de calitate și reducerii riscurilor de întârzieri sau lucrări neconforme, recomandăm sa examinați oportunitatea includerii în criteriile de selecție a cerinței privind demonstrarea experienței similare în executarea lucrărilor de construcție similare (de exemplu, în ultimii 3-5 ani). 4. Garanțiile și responsabilitățile antreprenorului: Solicităm detalii suplimentare privind modul în care autoritatea contractantă va evalua „calitatea superioară” a materialelor, în lipsa unei liste clare de standarde sau mărci acceptate. Totodată, atragem atenția că formularea privind „înlocuirea materialelor din contul antreprenorului” este justificată doar în cazul în care neconformitatea este obiectiv dovedită, și solicităm completarea textului în acest sens pentru evitarea interpretărilor abuzive.